ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZARCO
Maatschappelijke zetel: Torkonjestraat 21F, 8510 Kortrijk
BTW nummer: BE1019.979.645
Artikel 1: Offertes en overeenkomst
1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de
klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan Zarco worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk mee akoord gaat.
1.2 De offertes zijn 1 maand geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. De totaalprijs is exclusief btw.
1.3 Zarco is niet gebonden door de haar onbekende voorschriften van het lastenkohier en andere overeenkomsten tot stand gekomen door de (hoofd-)aannemer en de bouwheer. Blijken bij de uitvoering van het werk afwijkingen van de
gegevens waarop de offerte was gebaseerd, dan zijn alle meerkosten voor de opdrachtgever.
1.4 Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege Zarco. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de offerte van Zarco binnen de gestelde termijn schriftelijk is aanvaard door de
opdrachtgever, en door deze ondertekend is teruggestuurd per fax, per e-mail of per post naar de maatschappelijke zetel.
1.5 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, btw-tarief en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Zarco, heeft deze het recht om de prijzen op
evenredige wijze aan te passen, mits voorafgaande schriftelijke melding aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te
zeggen.
1.6 De definitieve prijs wordt bepaald na opmeting bij einde van het werk.
1.7 In geval uitvoering van de werken wordt gevraagd, is verwittiging vereist om lange wachttijden te vermijden. Dit verzoek moet per fax, e-mail of post naar de maatschappelijke zetel verstuurd worden.
1.8 Maatregelen en voorzieningen opgelegd door een veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze maatregelen en
voorzieningen zullen worden aangerekend aan de opdrachtgever.
Artikel 2: Uitvoering van de werken – verplichtingen van de opdrachtgever
2.1 De opdrachtgever geeft Zarco een uitvoeringsplanning en brengt haar onverwijld op de hoogte van elke wijziging hieraan. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken.
2.2 De opdrachtgever is in het bezit van alle vereiste vergunningen betreffende de uit te voeren werken en neemt alle overheidsvoorschriften en zorgvuldigheidsverplichtingen in acht. De opdrachtgever vrijwaart dienaangaande uitdrukkelijk
Zarco voor iedere aanspraak vanwege de overheid of andere derde ten aanzien van Zarco.
2.3 Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken (zoals bijv. andere door de opdrachtgever aangestelde
aannemers), of door wijzigingen in de bestelling, bepaalt Zarco zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan verschuldigd zijn. In voorkomend geval wordt de
uitvoeringstermijn evenredig verlengd.
2.4 Water, elektriciteit, wc en werfkeet zijn te voorzien door de opdrachtgever. Indien deze voorzieningen niet kunnen worden aangeleverd door de opdrachtgever en Zarco zelf dient in te staan voor een stroomgroep of enige andere
voorziening, zullen de kosten hiervoor worden aangerekend aan de opdrachtgever.
2.5 In geval van uitvoering van het werk voor een opdrachtgever-hoofdaannemer, verbindt deze opdrachtgever-hoofdaannemer zich er toe om Zarco, als onderaannemer, telkens te verwittigen wanneer de werken, die deel uitmaken van de
overeenkomst, zullen worden besproken tijdens de werfvergaderingen. Wanneer de opdrachtgever-hoofdaannemer hierom verzoekt, zal Zarco deelnemen aan de werfvergaderingen of zich laten vertegenwoordigen door een hiertoe
gemachtigd afgevaardigde. Voor zover het o.a. handelt over werken uitgevoerd door Zarco of over elementen die een invloed hebben op de werken van de onderaanneming, zal Zarco een kopie van het verslag van de werfvergaderingen
ontvangen teneinde de werken zoals afgesproken te kunnen uitvoeren.
2.6 Hef- en/of hijstoestellen die mogen gebruikt worden van de opdrachtgever-hoofdaannemer of van de opdrachtgever worden verondersteld te zijn gekeurd volgens ARAB 280 en 281. Een kopie van de keuring moet op voorhand worden
afgegeven.
2.7 Wanneer volgens de offerte veiligheidsvoorzieningen door de opdrachtgever worden voorzien en deze onvoldoende blijken te zijn bij aankomst op de werf, zullen eventuele bijkomende beveiligingsmiddelen door Zarco worden uitgevoerd
aan de afgesproken regieprijs.
2.8 Zarco is niet verantwoordelijk voor de niet (tijdige) uitvoering van het werk ten gevolge van een fout (bijvoorbeeld door een verkeerde bestelling van materialen) van de opdrachtgever-hoofdaannemer of van de opdrachtgever.
2.9 Indien de werkzaamheden bij aankomst op de werf niet gestart kunnen worden op de vooraf afgesproken datum of data, worden de verloren uren aangerekend aan de opdrachtgever.
Artikel 3: Risico en eigendomsvoorbehoud
3.1 Alle risico’s betreffende de geleverde materialen, worden aan de opdrachtgever overgedragen vanaf het begin van uitvoering van de overeenkomst. De goederen die door Zarco geleverd worden, worden op risico van de opdrachtgever
tot op de werf gebracht, zelfs wanneer Zarco instaat voor het vervoer. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden
gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen aan de opdrachtgever worden aangerekend.
3.2 Alle geleverde materialen blijven echter eigendom van Zarco tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. Zarco kan bij niet betaling op kosten en risico van de opdrachtgever, op elk moment de goderen terug
ophalen. Zarco houdt zich daarbij het recht om de goederen aan de rekenen naarmate hun lvevering, ook indien deze slechts gedeelterlijk is.
Artikel 4: Conformiteit
4.1 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit die van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Zarco, zo niet worden zij geacht te zijn aanvaard. De zichtbare gebreken of de
gebreken in de conformiteit zijn gedekt door de voorlopige oplevering.
4.2 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of
algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
Artikel 5: Betaling
5.1 Zarco behoudt zich het recht voor om een voorschot van 30% op de uitvoeringssom te vragen. Deze voorschotfactuur dient onmiddellijk en in elk geval vóór de aanvang van de werken te worden betaald. Zarco heeft het recht om de
werken op te schorten zolang het voorschot niet is betaald.
5.2 Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding en behoudens de voorschotfactuur, betaalbaar 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum op de maatschappelijke zetel te Kortrijk. Bij gebrek aan gemotiveerd en schriftelijk protest
van de factuur binnen de 8 dagen na haar ontvangst (steeds met vermelding van factuurnummer en -datum), wordt de opdrachtgever geacht deze factuur voorbehoudsloos en in al haar onderdelen, met inbegrip van de (kwaliteit van de)
werken, te hebben aanvaard.
5.3 Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van
Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.
5.4 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het schuldsaldo
verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% op het totaal der gevorderde factuurbedragen of – saldi, dit met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
5.5 Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting ten aanzien van Zarco, behoudt deze laatste zich enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enig andere overeenkomst met de
opdrachtgever uit te stellen tot aan de volledige betaling door de opdrachtgever van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden ten laste van de opdrachtgever te beschouwen, mits aangetekende melding in die zin door Zarco. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt Zarco zich het recht voor nog niet geleverde orders, prestaties en
diensten te annuleren, mits aangetekende melding in die zin door Zarco.
5.6 Indien Zarco haar verplichtingen niet nakomt ingevolge haar foutieve laattijdige tekortkoming, beschikt de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten
of diensten verwerft of gebruikt, over dezelfde rechten als vermeld in de artikelen 5.2 t.e.m. 5.5.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Zarco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- het niet nakomen van de uitvoering van de werken ten gevolge van overmacht of ‘vreemde oorzaak’. In geval van vreemde oorzaak en overmacht (artikel 1147 en 1148 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte
onmogelijkheid van uitvoering leiden, is de Zarco van rechtswege gemachtigd om haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de opdrachtgever daarvan schriftelijk te hebben verwittigd. In dat geval kan zij niet tot
schadevergoeding gehouden zijn, ook niet voor laattijdige uitvoering. Worden conventioneel als ‘vreemde oorzaken’ en overmacht aangeduid: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar,
weerverletdagen, bijzondere weersomstandigheden, sneeuw, brand, natuur en/of andere rampen, diefstal, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze ‘vreemde oorzaken’ of
overmacht zich voordoen bij Zarco als bij haar leveranciers. - de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van Zarco, en
voor zover haar geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd. - de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
- de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet te wijten is aan een fout van Zarco. Deze laatste is dus niet aansprakelijk
voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen Zarco. Dit houdt ook in dat de opdrachtgever Zarco dient te vrijwaren voor alle vorderingen die door
derden ten aanzien van Zarco worden ingesteld op grond van artikel 1382 t.e.m. 1386 B.W. en/of artikel 544 B.W. - de bijkomende schade wanneer er bij het begin van de uitvoering reeds schade aanwezig was.
- alle eventuele indirecte schade die de opdrachtgever zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bv. financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van
de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie. De opdrachtgever vrijwaart Zarco tegen alle aanspraken door derden tegen Zarco uit hoofde van de uitvoering van de werken.
6.2 Indien, als gevolg van stormschade, de opdrachtgever de herstellingswerken opdraagt aan Zarco worden alle herstellingskosten aangerekend aan de opdrachtgever (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, werfkraan,
benodigde materialen, veiligheidsvoorzieningen, enz.).
Artikel 7: Ontbinding
7.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met
een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Zarco om de meerdere schade te bewijzen. Voor de
opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijk of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% –
verhoogd tot 30% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Zarco om de meerdere schade te bewijzen. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door de
foutieve tekortkoming van Zarco wordt verbroken.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
8.1 De overeenkomsten worden gesloten te Kortrijk en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van
hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in
geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.